• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    建設(shè)工程施工合同糾紛若干疑難法律問題研究

    2020-07-04 17:48:58劉偉光
    科學(xué)與財(cái)富 2020年14期
    關(guān)鍵詞:違約責(zé)任當(dāng)事人

    摘 要:本文深入探討分析了建設(shè)工程施工合同履行中易發(fā)糾紛的爭議問題,圍繞工程變更、工程量認(rèn)定、工程款結(jié)算、工期順延、質(zhì)保維修、轉(zhuǎn)包以及施工合同解除、無效糾紛處置等重點(diǎn)環(huán)節(jié)展開研究,以法律規(guī)定和司法裁判為標(biāo)尺,注重解決問題的實(shí)效性與直接性,針對各個焦點(diǎn)問題提出了相應(yīng)的處置原則和措施,對于建設(shè)工程施工管理、施工合同糾紛處置具有一定的參考、借鑒價值。

    關(guān)鍵詞:當(dāng)事人;無效合同;合同解除;違約責(zé)任

    Abstract:This paper probes into and analyses the disputes in the execution of construction contracts of construction projects. It focuses on the key links of project alteration, quantity determination, settlement of project funds, extension of construction period, quality assurance and maintenance, subcontracting, rescission of construction contracts and disposal of invalid disputes. It takes legal provisions and judicial decisions as yardsticks. It emphasizes the practicality and directness of solving the problems, and puts forward the corresponding disposal principles and measures for each focus problem. It has certain reference value for construction management of construction project and dispute disposal of construction contract.

    Keywords:Party, invalid contract, rescission of contract, liability for breach of contract

    1工程變更的認(rèn)定及價款確定原則

    1.1工程變更的常見情形

    工程變更幾乎存在于每一個工程中,是工程施工過程中不可避免的情況。工程變更情形通常有:(1)增加(減少)合同中任何工作或追加合同外的工作;(2)改變合同中任何工作標(biāo)準(zhǔn)或其他特性;(3)改變工程的基線、標(biāo)高、位置和尺寸;(4)改變工程的時間安排或?qū)嵤╉樞?。以上情形往往由業(yè)主方(業(yè)主方委托的施工監(jiān)理單位或設(shè)計(jì)單位)下發(fā)設(shè)計(jì)變更、業(yè)主指令或工程聯(lián)系單的方式作出,所引起的工程造價變更一般也在實(shí)際施工過程中由承包人以簽證單形式提出。但在具體的項(xiàng)目履行過程中,由于工期緊、任務(wù)重等原因,經(jīng)常會出現(xiàn)發(fā)包人不同通過書面指令的方式提出工程變更的要求,而承包人在進(jìn)行具體的工程變更時也不通過書面形式進(jìn)行工程變更與簽證索賠。這往往就為日后雙方在工程結(jié)算時產(chǎn)生糾紛埋下伏筆。

    1.2工程變更引起糾紛的類型

    因工程變更而引起的工程款結(jié)算糾紛在實(shí)務(wù)中存在多種誘發(fā)類型。第一種,因缺乏書面變更指令,而就是否進(jìn)行變更以及具體變更的工程量如何計(jì)算產(chǎn)生糾紛,其中往往包括有大量的現(xiàn)場施工口頭指令,而這些口頭指令在雙方產(chǎn)生矛盾糾紛之時,又通常會被雙方抵賴糾纏而任何書面憑證加以佐證;第二種,變更過程中“靈活”操作,無變更確認(rèn)權(quán)的相關(guān)人員簽署變更資料,由此導(dǎo)致最終工程款結(jié)算糾紛;第三種,承發(fā)包雙方就工程變更涉及的量、價結(jié)算方式存在爭議而產(chǎn)生的的工程結(jié)算糾紛。

    1.3未履行工程變更手續(xù)的后果

    工程變更應(yīng)嚴(yán)格遵循承發(fā)包雙方在施工合同中約定的程序規(guī)則。一方未遵照約定的履行變更手續(xù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利后果。在訴訟中,法院通常會按照《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第2條的規(guī)定,分配給承包人相應(yīng)的舉證責(zé)任,在承包人無法舉證的的情況下,往往都會作出不利于承包人的判決。即:針對隨意下發(fā)口頭指令進(jìn)行變更而引起的結(jié)算糾紛,根據(jù)證據(jù)規(guī)則的規(guī)定,證明事實(shí)發(fā)生的一方應(yīng)當(dāng)提供合法依據(jù)進(jìn)行證明,否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利風(fēng)險。

    1.4工程變更應(yīng)當(dāng)由具有法定或合同約定職權(quán)的相關(guān)人員予以辦理

    關(guān)于工程變更應(yīng)當(dāng)由誰簽署的問題,對此全國多地省、市法院均通過地方性司法解釋文件予以明確規(guī)定。例如:北京市高級人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》中規(guī)定:除法定代表人以及施工合同有明確約定外,一般施工人員就工程變更作出的確認(rèn)不具有法律效力,但可以構(gòu)成表見代理的除外。即針對因變更時任意操作,無授權(quán)人員簽署文件但事后相對方不予認(rèn)可且事實(shí)根本無法查清而引起的結(jié)算糾紛,主張事實(shí)存在的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)提供證據(jù),證明簽署人員具有相應(yīng)資格及權(quán)利“表象”,構(gòu)成表見代理,否則將承擔(dān)舉證不利的法律風(fēng)險。

    1.5工程變更時工程造價結(jié)算確定方法

    因工程變更而引起的工程造價結(jié)算糾紛,在訴訟中,法院通常都會首先以承發(fā)包雙方在施工合同內(nèi)約定的工程變更計(jì)價方式為準(zhǔn),有約定的從約定(在實(shí)際施工過程中,由承包人以簽證單形式提出工程造價變更經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)的,視為約定),若當(dāng)事人雙方?jīng)]有針對工程變更約定計(jì)價方式或約定不明確時,根據(jù)《最高院施工合同司法解釋》第16條規(guī)定:“因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,當(dāng)事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的,可以參照簽訂施工合同的當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價方法或者計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價款”。司法實(shí)踐中,法院一般通過委托第三方司法鑒定部門,就工程變更部分的造價進(jìn)行司法審價,并依此原則確定最終結(jié)算金額。

    2.工程量爭議處理及價款結(jié)算方法

    2.1工程量爭議的認(rèn)定方式

    《最高院施工合同司法解釋》第19條規(guī)定:“當(dāng)事人對工程量有爭議的,按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認(rèn)。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工,但未能提供簽文件證明工程量發(fā)生的,可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量”。據(jù)此可知,在建設(shè)工程施工過程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、工程聯(lián)系單、工程變更單、工程對賬簽證以及其他往來函件、記錄等書面證據(jù),均可以作為工程計(jì)算和認(rèn)定工程價款的依據(jù)。

    2.2工程預(yù)算漏項(xiàng)時工程量爭議的確定方法

    針對承包人工程預(yù)算發(fā)生漏項(xiàng)或錯誤的情況:首先,看合同價格所指涉的是圖紙還是清單,也就是通常所說的圖紙包干還是清單包干。如果是針對施工圖紙的包干報(bào)價,則承包人的工程預(yù)算出現(xiàn)漏項(xiàng)后錯誤時,應(yīng)當(dāng)由承包人自行承擔(dān)。如果是針對發(fā)包人工程量清單進(jìn)行的包干報(bào)價,且雙方約定承包人漏項(xiàng)或錯誤部分由承包人自行承擔(dān)不得再行調(diào)整的,則與此對應(yīng)的部分應(yīng)當(dāng)由承包人負(fù)責(zé),如果未明確約定,且承包人在報(bào)價時根據(jù)施工規(guī)范無法確定的,則相應(yīng)的責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。

    2.3合同解除與終止時已完工程量的認(rèn)定方法

    正常的工程在完工時可以通過工程量盤點(diǎn)表確認(rèn)工程量,但有些工程因?yàn)楦鞣N原因?qū)е潞贤獬?、終止,工程尚未實(shí)施完畢,而往往此時雙方常常發(fā)生糾紛,互相不配合,此時如何確認(rèn)已完工程量是一個問題。對此,最簡單直接有效的方法就是雙方當(dāng)事人可以共同盤點(diǎn),對已完工程量進(jìn)行簽字確認(rèn),也可以共同選定并委托中介機(jī)構(gòu)或司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)。如果雙方發(fā)生糾紛拒不對已完部分的工程量進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)的,根據(jù)《北京市高院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第13條:當(dāng)事人就已完工程的工程量存在爭議的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方在撤場交接時簽訂的會議紀(jì)要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的,應(yīng)根據(jù)工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責(zé)任,不能證明的,承擔(dān)不利后果。也可以申請法院進(jìn)行司法鑒定確定已完工程量。

    3工期順延及工期索賠

    3.1工期順延的常見情形與預(yù)防對策

    工期順延是指非因承包人原因造成的延誤,可以順延工期。工期順延分為法定順延事由和約定順延事由:1.法定事由:《合同法》第278條規(guī)定、第283條;《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)及《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007版)第11.3款均有規(guī)定。

    需要指出的是,對于建設(shè)項(xiàng)目手續(xù)不全的項(xiàng)目不得組織項(xiàng)目招標(biāo);如項(xiàng)目手續(xù)不全即組織招標(biāo)確定中標(biāo)單位又不能確定開工日期的,從發(fā)包人角度,在招標(biāo)文件中不要明確具體的開工日期,可以約定日歷天數(shù),工期起始日以發(fā)包人下達(dá)的開工指令為準(zhǔn),防止發(fā)包人因未能及時下達(dá)開工指令承擔(dān)工期索賠責(zé)任。而對于承包人而言,需要審查合同中關(guān)于發(fā)包人提供的施工原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料等的期限是否明確,防止工期無限拖延。

    3.2承包人未及時提出工期延期索賠的后果

    發(fā)生可順延工期的事由,并不必然導(dǎo)致工期順延,只有位于關(guān)鍵路線上工作內(nèi)容的滯后,才會影響到竣工日期,而且,出現(xiàn)工期順延事由時,承包人需要按照合同約定及時提出索賠,否則,在訴訟中可能處于不利地位。例如:法院一般認(rèn)為工程量變更并非順延工期的法定事由,工程量變更后并不必然改變工期。如果影響施工工期的,承包人應(yīng)當(dāng)提出相應(yīng)的工期順延申請,如果未提出申請的,視為對施工工期沒有影響。

    3.3工期索賠與答復(fù)應(yīng)符合時限要求

    《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)及《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007版)均規(guī)定:承包人認(rèn)為有權(quán)得到追加付款或延長工期的,應(yīng)按以下程序向發(fā)包人提出索賠:(1)承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi),向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書,并說明發(fā)生索賠事件的事由。承包人未在前述28天內(nèi)發(fā)出索賠意向通知書的,喪失要求追加付款和延長工期的權(quán)利;(2)承包人應(yīng)在發(fā)出索賠意向通知書后28天內(nèi),向監(jiān)理人正式遞交索賠通知書,索賠通知書應(yīng)詳細(xì)說明索賠理由以及要求追加的付款金額和延長工期,并附必要的記錄和證明材料?!督ㄔO(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第19.2條規(guī)定:發(fā)包人逾期答復(fù)的,則視為認(rèn)可承包人的索賠要求。

    3.4承包人未按照合同約定及時提出工期索賠的法律后果

    根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋二》第7條規(guī)定:“當(dāng)事人約定,承包人不在約定時間內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理?!薄督ㄔO(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)明確規(guī)定:承包人未按照約定遞交索賠意向通知書的,喪失要求延長工期的權(quán)利。在訴訟中,針對發(fā)包人要求承包人承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任時,承包人往往會辯稱逾期竣工時由發(fā)包人原因?qū)е拢ㄈ绨l(fā)包人未及時提供圖紙、甲供材料、未及時支付進(jìn)度款、設(shè)計(jì)變更、工程量增加等),如果承包人未在合同約定的期限內(nèi)提出工期索賠且無其他證據(jù)證明應(yīng)順延工期的,法院一般不會支持承包人順延工期的抗辯。

    3.5不同情形下工期順延的認(rèn)定方式

    在實(shí)踐中,由于工程施工期限一般較長,工程施工情況較為復(fù)雜,當(dāng)出現(xiàn)工期順延情形時,未免日后產(chǎn)生爭議,建議及時以書面確定。首先,合同各方應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn),將可能發(fā)生的導(dǎo)致工期順延的全部事由在合同中詳盡列舉;其次,在工程施工過程中,當(dāng)可能導(dǎo)致工期順延之情事出現(xiàn)之時,承發(fā)包雙方均要對之做出書面文件,以備后查,引之為證;再次,對于承包人發(fā)送的工期順延的申請,發(fā)包人應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)及時回復(fù),有異議的及時提出,防止因不回復(fù)或延期回復(fù)造成后續(xù)訴訟上的被動。

    4工程質(zhì)量保修期間發(fā)生質(zhì)量問題的處理方法

    《最高院是共同司法解釋》第13條“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持”。筆者認(rèn)為,該司法解釋第13條不能進(jìn)行擴(kuò)大化使用,不能理解為一旦發(fā)包人擅自使用工程的,除地基基礎(chǔ)工程和主體機(jī)構(gòu)質(zhì)量外,承包人對于發(fā)包人擅自使用的部分工程質(zhì)量就不承擔(dān)保修責(zé)任。該司法解釋第13條解決的是承發(fā)包雙方的驗(yàn)貨問題,但驗(yàn)貨完畢后,工程還有質(zhì)保期,在保修期內(nèi)出現(xiàn)保修范圍內(nèi)的質(zhì)量問題的,對于承包人,理應(yīng)從發(fā)包人擅自使用之日起承擔(dān)保修責(zé)任。

    工程質(zhì)量保修期間發(fā)生質(zhì)量問題的,實(shí)踐中常用的處理方法:(一)確定保修責(zé)任。(二)及時通知。(三)確定原因并明確責(zé)任。(四)雙方不能明確責(zé)任時,共同選定鑒定機(jī)構(gòu)確定。(五)對于應(yīng)當(dāng)由承包人承擔(dān)的維修費(fèi)或者鑒定費(fèi),發(fā)包方可以直接從工程質(zhì)量保修金中扣除。

    5實(shí)際施工人的認(rèn)定

    5.1實(shí)際施工人的界定

    關(guān)于實(shí)際施工人,國家層面未給與定義,《北京高院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第18條規(guī)定:“實(shí)際施工人是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人,即違法的專業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包合同的承包人、轉(zhuǎn)承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人)....法院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格實(shí)際施工人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),不得隨意擴(kuò)大《最高院施工合同司法解釋》第26條的適用范圍?!?/p>

    5.2實(shí)際施工人可以要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任

    《最高院是共同司法解釋》第26條規(guī)定:“實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或違法分包人為本案的當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任”。因該規(guī)定在一定程度上突破了合同相對性,合同相對人除負(fù)擔(dān)合同義務(wù)外,還要負(fù)擔(dān)合同以外的義務(wù),這對合同當(dāng)事人而言是不公平的,是簽約時無法預(yù)料的,因此,自施行以來,部分當(dāng)事人濫用該規(guī)定,損害發(fā)包人合法權(quán)益的現(xiàn)象時有發(fā)生。

    5.3實(shí)際施工人要求發(fā)包人在欠付工程款內(nèi)承擔(dān)責(zé)任的前提條件

    有鑒于此,嚴(yán)格限制實(shí)際施工人濫用《最高院施工合同司法解釋》第26條規(guī)定損害發(fā)包人權(quán)益顯得尤為重要。對此,最高院馮小光大法官的觀點(diǎn)較為清晰全面:首先,原則上不準(zhǔn)許實(shí)際施工人提起以不具備合同關(guān)系的發(fā)包人、總承包人為被告的訴訟,只有在實(shí)際施工人的合同相對方破產(chǎn)、下落不明等實(shí)際施工人不提起以發(fā)包人或者總承包人為被告的訴訟就難以保障權(quán)利實(shí)現(xiàn)權(quán)利的情形下,才準(zhǔn)許實(shí)際施工人提起以發(fā)包人或總承包人等沒有合同關(guān)系的當(dāng)事人為被告的訴訟。

    6工程價款結(jié)算過程中應(yīng)注意的問題

    常見的工程價款結(jié)算糾紛類型有:無效施工合同價款結(jié)算糾紛、施工合同解除價款結(jié)算糾紛、工程變更價款確定糾紛、工程量計(jì)量約定不明價款結(jié)算糾紛等,總結(jié)法院在處理工程價款結(jié)算糾紛案件的通常做法,在工程價款結(jié)算管理中應(yīng)當(dāng)注意以下問題:

    6.1遞交竣工結(jié)算資料需注意留痕跡

    無論是在有效合同還是無效合同中,需注意竣工結(jié)算文件的提交時間、方式及接收方式等;1.承包人在約定時間提交竣工結(jié)算文件的前提必須基于工程驗(yàn)收合格;2.結(jié)算文件提交的方式必須是書面的,且需要發(fā)包人接受提交的文件(形式上需要發(fā)包人簽收,不適用留置遞交的方式)。如果承包人不能舉出證據(jù)證明自己已經(jīng)向發(fā)包人提交結(jié)算文件,則不能產(chǎn)生將承包人作出的結(jié)算文件作為結(jié)算依據(jù)的法律后果。此條規(guī)則在適用《最高院施工合同司法解釋》第20條關(guān)于“以送審價為準(zhǔn)”規(guī)則時尤為重要,通常建議承包人在遞交時需注意將發(fā)包人簽收證明文件予以妥善保存,如快遞簽收單,上須寫明遞交的是竣工結(jié)算文件;或者當(dāng)面遞交,需要提前制作簽收文件,在提交給發(fā)包人后由其當(dāng)面簽署。

    6.2單方委托結(jié)算一般不作為結(jié)算依據(jù)

    承包人自行編制的工程結(jié)算書一般不宜作為工程價款結(jié)算的依據(jù),從證據(jù)效力的角度看,承包人編制的工程結(jié)算書的證明力很弱,因承包人的計(jì)算過程純系自己證明自己,基本上沒有證明力,屬于“不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)”。發(fā)包人自行編制的工程價款結(jié)算書或委托第三方鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的工程價款結(jié)算書,因未經(jīng)承包人同意,證明效力低,發(fā)包人沒有辦法核實(shí)其真實(shí)性,即便可以作為證據(jù)適用,也屬于不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù),故也不能單獨(dú)證明承包人完成的工程總造價。

    6.3承發(fā)包雙方共同委托鑒定所得鑒定結(jié)論可以作為結(jié)算的依據(jù)

    《北京高院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第33條規(guī)定:當(dāng)事人訴前已經(jīng)共同選定具有相應(yīng)資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)對建設(shè)工程作出了相應(yīng)的鑒定結(jié)論,訴訟中一方當(dāng)事人要求重新鑒定的,一般不予準(zhǔn)許,但有證明證明該鑒定結(jié)論具有《最高院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第27條情形(如:鑒定機(jī)構(gòu)或者鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格、鑒定程序嚴(yán)重違法、鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足等)的除外”。實(shí)踐中存的問題是,當(dāng)事人訴前共同選定了鑒定機(jī)構(gòu),但承發(fā)包雙方當(dāng)事人對該鑒定機(jī)構(gòu)做出的審價結(jié)果意見不一致,此時該審計(jì)報(bào)告能否作為結(jié)算的依據(jù)。對此有不同意見,一種意見認(rèn)為盡管雙方共同委托了鑒定機(jī)構(gòu),但雙方對鑒定結(jié)果存有異議,因此,鑒定結(jié)果不得作為結(jié)算依據(jù);另一種觀點(diǎn)認(rèn)為,當(dāng)事人雙方共同選定了鑒定機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)認(rèn)可該鑒定結(jié)果。筆者傾向于認(rèn)同后一種觀點(diǎn)。

    參考文獻(xiàn):

    [1]最高人民法院(2014)民申字第1781號中交公司與左某某建設(shè)工程施工合同糾紛民事裁定書。

    [2]洪波:《房地產(chǎn)宏觀調(diào)控下房屋買賣糾紛審判實(shí)務(wù)研究——以情勢變更原則的適用為視角》,載《人民司法》2010年第21期》。

    [3]王勇著:《建設(shè)工程施工合同糾紛實(shí)務(wù)解析》,法律出版社2017年版,第180頁。

    [4]上海市建緯律師事務(wù)所主編:《建設(shè)工程法律操作實(shí)務(wù)》,法律出版社2013年版,第436頁。

    [5]王勇著《建設(shè)工程施工合同糾紛實(shí)務(wù)解析》,法律出版社2017年版,第19頁。

    [6]林一主編:《建設(shè)工程施工合同糾紛案件審判實(shí)務(wù)》,法律出版社2015版,第136頁。

    [7]最高人民法院民一庭編著:《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》,人民法院出版社2004年版,第114頁。

    [8]《建設(shè)工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)使用指南》,中國建筑工業(yè)出版社2013年版,第139頁。

    [9]最高人民法院(2014)民申字第1781號中交公司與左某某建設(shè)工程施工合同糾紛民事裁定書。

    [10]《法院審理建設(shè)工程案件觀點(diǎn)集成》,主編:朱樹英,中國法制出版社。

    [11] 《工程造價計(jì)價與控制》中國計(jì)劃出版社2009版,第301頁。

    [12] 上海市建緯律師事務(wù)所主編:《建設(shè)工程法律操作實(shí)務(wù)》,法律出版社2013年版,第436頁。

    作者簡介:

    劉偉光,出生于1982年11月25日,男,2009年7月畢業(yè)于重慶大圩民商法學(xué)專業(yè),中級經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)在從事企業(yè)法務(wù)工作。

    猜你喜歡
    違約責(zé)任當(dāng)事人
    我不喜歡你
    派出所工作(2022年3期)2022-04-20 18:50:05
    什么是當(dāng)事人質(zhì)證?
    美國就業(yè)歧視當(dāng)事人的訴訟權(quán)保障
    反歧視評論(2019年0期)2019-12-09 08:52:34
    民事訴訟當(dāng)事人詢問:制度價值、比較考察與規(guī)則構(gòu)建
    法大研究生(2019年2期)2019-11-16 00:39:40
    什么是贊揚(yáng)激勵法?
    試論違約責(zé)任中的精神損害賠償
    競業(yè)禁止協(xié)議探究
    法制博覽(2016年11期)2016-11-14 10:14:10
    打車軟件的違約責(zé)任研究
    商(2016年20期)2016-07-04 00:48:52
    合同法基本規(guī)范對勞動合同的適用性研究
    商(2016年14期)2016-05-30 10:11:46
    淺議純粹利益損失之立法模式
    村上凉子中文字幕在线| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久久精品影院6| а√天堂www在线а√下载| 成年人黄色毛片网站| 成人亚洲精品av一区二区| 看黄色毛片网站| 久热爱精品视频在线9| 亚洲精品一区av在线观看| 久久天堂一区二区三区四区| 国产一区二区三区综合在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 国产成人啪精品午夜网站| 中文字幕av电影在线播放| 久久国产精品影院| 国产在线观看jvid| 久久久久久久午夜电影| 久久精品影院6| 亚洲久久久国产精品| 黄片小视频在线播放| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 久久久久久久精品吃奶| 中国美女看黄片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲成av人片免费观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美乱妇无乱码| 久久午夜亚洲精品久久| 精品一区二区三区四区五区乱码| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久热在线av| 国产成人免费无遮挡视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 精品国产亚洲在线| 岛国视频午夜一区免费看| 国产精品 国内视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 免费不卡黄色视频| 香蕉久久夜色| 国产男靠女视频免费网站| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产麻豆69| 看免费av毛片| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 少妇被粗大的猛进出69影院| 男女下面插进去视频免费观看| x7x7x7水蜜桃| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 免费不卡黄色视频| 亚洲国产欧美网| 亚洲电影在线观看av| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲av第一区精品v没综合| 国内精品久久久久久久电影| 久久精品国产综合久久久| 不卡一级毛片| 老汉色av国产亚洲站长工具| 在线观看日韩欧美| 一区二区三区国产精品乱码| 波多野结衣高清无吗| 99精品欧美一区二区三区四区| 中亚洲国语对白在线视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美日本视频| 国产野战对白在线观看| 亚洲中文av在线| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 欧美日本视频| 涩涩av久久男人的天堂| 俄罗斯特黄特色一大片| 精品久久蜜臀av无| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲专区国产一区二区| 涩涩av久久男人的天堂| 久久亚洲精品不卡| 亚洲性夜色夜夜综合| 日本a在线网址| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产av又大| 久99久视频精品免费| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 亚洲精品一区av在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 欧美黑人精品巨大| 午夜福利免费观看在线| 亚洲精华国产精华精| www.www免费av| 99在线视频只有这里精品首页| 精品欧美国产一区二区三| 久久这里只有精品19| 一区二区三区精品91| 国内精品久久久久久久电影| xxx96com| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 免费在线观看完整版高清| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品久久视频播放| 久久人妻av系列| 成人国产综合亚洲| 色综合亚洲欧美另类图片| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲五月色婷婷综合| 黄色女人牲交| 禁无遮挡网站| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品野战在线观看| 国产av在哪里看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 伦理电影免费视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 日韩国内少妇激情av| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产高清有码在线观看视频 | 黄频高清免费视频| 久久草成人影院| www日本在线高清视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美大码av| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲精品美女久久av网站| 免费在线观看黄色视频的| 麻豆一二三区av精品| 好男人电影高清在线观看| 极品教师在线免费播放| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| av网站免费在线观看视频| 日韩欧美在线二视频| 岛国在线观看网站| 深夜精品福利| 操美女的视频在线观看| 久热爱精品视频在线9| 18禁国产床啪视频网站| 一进一出抽搐动态| 日韩精品中文字幕看吧| 天堂动漫精品| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 最好的美女福利视频网| 精品国产乱码久久久久久男人| 最新在线观看一区二区三区| 天天一区二区日本电影三级 | 一级毛片女人18水好多| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 夜夜爽天天搞| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲专区字幕在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 一级黄色大片毛片| 9热在线视频观看99| 亚洲熟女毛片儿| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费少妇av软件| 日韩三级视频一区二区三区| 日韩av在线大香蕉| 亚洲色图av天堂| 日本五十路高清| 变态另类丝袜制服| 国产精华一区二区三区| 精品久久久久久成人av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 我的亚洲天堂| www.精华液| 欧美成人免费av一区二区三区| 一夜夜www| 搡老熟女国产l中国老女人| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美日韩精品网址| 亚洲午夜理论影院| 好男人电影高清在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久久水蜜桃国产精品网| 无遮挡黄片免费观看| 国产主播在线观看一区二区| 国产av精品麻豆| 美女 人体艺术 gogo| 国产成人av激情在线播放| 国语自产精品视频在线第100页| 国产成人系列免费观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 满18在线观看网站| 亚洲成国产人片在线观看| 午夜久久久久精精品| 欧美精品亚洲一区二区| 午夜精品国产一区二区电影| 老汉色∧v一级毛片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久久久久午夜电影| a级毛片在线看网站| 久99久视频精品免费| 国产97色在线日韩免费| 国产一区二区激情短视频| 老鸭窝网址在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 欧美日韩一级在线毛片| 久久草成人影院| 国产精品野战在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| av在线播放免费不卡| а√天堂www在线а√下载| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲全国av大片| 啦啦啦免费观看视频1| 成人亚洲精品一区在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产国语露脸激情在线看| 脱女人内裤的视频| 韩国精品一区二区三区| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲黑人精品在线| 热99re8久久精品国产| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产精品1区2区在线观看.| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品日韩av在线免费观看 | 香蕉丝袜av| 免费看a级黄色片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲久久久国产精品| 久久亚洲精品不卡| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 无遮挡黄片免费观看| videosex国产| 无人区码免费观看不卡| 男男h啪啪无遮挡| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产欧美日韩精品亚洲av| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 九色亚洲精品在线播放| 色综合亚洲欧美另类图片| 桃红色精品国产亚洲av| 精品国内亚洲2022精品成人| 午夜福利高清视频| 久久香蕉国产精品| 国产97色在线日韩免费| 香蕉久久夜色| 免费少妇av软件| 一边摸一边抽搐一进一小说| 大码成人一级视频| 老司机在亚洲福利影院| 成人三级黄色视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产成人影院久久av| 国产亚洲欧美精品永久| 国产亚洲精品一区二区www| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品精品国产色婷婷| 久9热在线精品视频| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 深夜精品福利| 久久午夜亚洲精品久久| 脱女人内裤的视频| 91字幕亚洲| 国产精品久久久久久精品电影 | 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲欧美激情综合另类| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产成人欧美| 亚洲熟妇熟女久久| 国产区一区二久久| 美女国产高潮福利片在线看| 日本 av在线| 黄片大片在线免费观看| 黄色a级毛片大全视频| 国产精品影院久久| 免费高清在线观看日韩| 老司机午夜十八禁免费视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 999久久久国产精品视频| 国产精品二区激情视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 少妇的丰满在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品99久久99久久久不卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品免费一区二区三区在线| 日韩大码丰满熟妇| 九色国产91popny在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 在线观看一区二区三区| 久久中文字幕一级| 婷婷丁香在线五月| 亚洲最大成人中文| 国产av在哪里看| 欧美激情高清一区二区三区| 成人亚洲精品av一区二区| 午夜激情av网站| www.999成人在线观看| 好男人在线观看高清免费视频 | 日本vs欧美在线观看视频| av电影中文网址| 国产私拍福利视频在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 美国免费a级毛片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产xxxxx性猛交| 日韩视频一区二区在线观看| 久久久国产精品麻豆| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲,欧美精品.| 久久欧美精品欧美久久欧美| 窝窝影院91人妻| 91在线观看av| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲av片天天在线观看| 久久久国产成人免费| 午夜久久久在线观看| 老司机靠b影院| 精品国产美女av久久久久小说| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美一级a爱片免费观看看 | 男女之事视频高清在线观看| www国产在线视频色| 国产精品1区2区在线观看.| 久久精品影院6| 性少妇av在线| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲精品美女久久av网站| e午夜精品久久久久久久| 9热在线视频观看99| 黄片小视频在线播放| 嫁个100分男人电影在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲欧美日韩无卡精品| 色播亚洲综合网| 91大片在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 天天添夜夜摸| √禁漫天堂资源中文www| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 可以免费在线观看a视频的电影网站| www日本在线高清视频| 99国产精品免费福利视频| 亚洲免费av在线视频| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲国产中文字幕在线视频| 黄色 视频免费看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 一级a爱片免费观看的视频| 日韩欧美免费精品| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 韩国av一区二区三区四区| 久久精品国产清高在天天线| 在线观看免费午夜福利视频| 天天一区二区日本电影三级 | 级片在线观看| 亚洲国产精品999在线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲专区国产一区二区| 淫秽高清视频在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产精品久久视频播放| 麻豆一二三区av精品| 精品人妻在线不人妻| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 波多野结衣巨乳人妻| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 一二三四社区在线视频社区8| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产黄a三级三级三级人| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 99在线人妻在线中文字幕| 国产99久久九九免费精品| 国产三级黄色录像| netflix在线观看网站| 欧美激情极品国产一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| av有码第一页| 午夜日韩欧美国产| 久久精品人人爽人人爽视色| 91九色精品人成在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 香蕉久久夜色| 亚洲黑人精品在线| 亚洲电影在线观看av| 最近最新免费中文字幕在线| 日韩中文字幕欧美一区二区| 日韩大码丰满熟妇| 老司机靠b影院| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲精品在线观看二区| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 精品午夜福利视频在线观看一区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产精品永久免费网站| 深夜精品福利| 看片在线看免费视频| 久久久久久大精品| 亚洲一区二区三区不卡视频| av视频在线观看入口| 成人国产综合亚洲| 99riav亚洲国产免费| 亚洲熟女毛片儿| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲成人久久性| 日本一区二区免费在线视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 女人被狂操c到高潮| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲av熟女| 一本综合久久免费| 99re在线观看精品视频| www.自偷自拍.com| 国产精品 国内视频| 色综合婷婷激情| 亚洲无线在线观看| 精品国产国语对白av| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美国产日韩亚洲一区| 在线观看一区二区三区| 午夜成年电影在线免费观看| 国产又爽黄色视频| 国产麻豆69| 亚洲熟女毛片儿| www.www免费av| 国产精品亚洲一级av第二区| 一级片免费观看大全| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品一区二区三区四区久久 | 一个人免费在线观看的高清视频| 九色国产91popny在线| 岛国视频午夜一区免费看| 久久久久精品国产欧美久久久| 午夜a级毛片| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产野战对白在线观看| 无人区码免费观看不卡| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 神马国产精品三级电影在线观看 | 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久这里只有精品19| 亚洲欧美激情在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 在线观看舔阴道视频| 国产精品久久久久久精品电影 | 国产高清videossex| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 午夜精品在线福利| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日韩欧美三级三区| 少妇的丰满在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 69av精品久久久久久| 亚洲专区字幕在线| 俄罗斯特黄特色一大片| 黑人操中国人逼视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 99国产精品99久久久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产人伦9x9x在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| 午夜日韩欧美国产| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲片人在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲自拍偷在线| 69精品国产乱码久久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 高清毛片免费观看视频网站| 国产精品98久久久久久宅男小说| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲国产精品合色在线| 免费高清在线观看日韩| 久久久久久久久中文| 女性生殖器流出的白浆| 欧美久久黑人一区二区| 在线观看一区二区三区| 久久草成人影院| 村上凉子中文字幕在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 少妇 在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 在线国产一区二区在线| 国产三级黄色录像| 老司机午夜十八禁免费视频| 午夜精品国产一区二区电影| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 一区二区三区高清视频在线| 99精品久久久久人妻精品| 午夜视频精品福利| 久久久久国内视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 丝袜美腿诱惑在线| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品野战在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 国产精品一区二区在线不卡| 一区福利在线观看| 中出人妻视频一区二区| 无遮挡黄片免费观看| 很黄的视频免费| 亚洲国产精品999在线| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产一区在线观看成人免费| 成人三级做爰电影| 国产免费av片在线观看野外av| 午夜成年电影在线免费观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品一品国产午夜福利视频| svipshipincom国产片| 1024香蕉在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 亚洲第一电影网av| 男女下面进入的视频免费午夜 | 精品欧美国产一区二区三| 亚洲精品中文字幕在线视频| 后天国语完整版免费观看| 97碰自拍视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 丰满的人妻完整版| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 日韩三级视频一区二区三区| 女性被躁到高潮视频| 久久九九热精品免费| 自线自在国产av| 国产精品亚洲av一区麻豆| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产一区在线观看成人免费| 国产激情欧美一区二区| 免费搜索国产男女视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 欧美黑人精品巨大| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲片人在线观看| 成人18禁在线播放| 欧美黄色片欧美黄色片| 看免费av毛片| 黄色视频,在线免费观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黄色视频,在线免费观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久中文字幕人妻熟女| 少妇熟女aⅴ在线视频| 黄色视频,在线免费观看| 看黄色毛片网站| 免费观看人在逋| 欧美乱码精品一区二区三区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲电影在线观看av| 给我免费播放毛片高清在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国内精品久久久久久久电影| 欧美+亚洲+日韩+国产| 一级作爱视频免费观看| 欧美日韩黄片免| 操出白浆在线播放| av天堂在线播放| 亚洲成国产人片在线观看| 美女午夜性视频免费| 黄色丝袜av网址大全| 欧美激情极品国产一区二区三区| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲一码二码三码区别大吗| 精品福利观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日韩免费av在线播放| 中出人妻视频一区二区| 他把我摸到了高潮在线观看| 一级毛片女人18水好多| 成在线人永久免费视频| 亚洲国产精品合色在线| 国产色视频综合| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产精品一区二区三区四区久久 | 午夜老司机福利片|